Иск в арбитражный суд образец о взыскании задолженности

Образец иска в арбитражный суд о взыскании долга и неустойки по договору подряда в порядке упрощенного производства

Согласно п.п. * Договора оставшуюся сумму от цены Договора в размере *% Ответчик оплачивает в течение * (***) банковских дней после подписания Акта о приеме выполненных работ. По имеющимся у Истца документам, Акт о приемке выполненных работ подписан ***. Срок просрочки по оплате выполненных работ с*** по *** составил *** (***) дней.

«__»_______ 20__ *** (далее по тексту «Ответчик» / «Заказчик» заключил с *** (далее по тексту «Истец» / «Подрядчик» Договор подряда №*** (далее – «Договор»), в соответствии с которым Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный договором срок выполнить работы по комплексному благоустройству придомовой территории, общей площадью *** кв.м, находящейся по адресу: *** (далее – «Объект»), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.

Образец иска о взыскании задолженности

Согласно условиям п. 5.3 Договора Ответчик обязался при нарушении сроков оплаты работы уплатить Истцу пеню в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Согласно п. 4.2 Договора обязанность Ответчика полностью оплатить работы наступила 31.08.2013 г. Таким образом, на 01.12.2013 г. сумма пени составляет 200 978,69 руб.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Иск о взыскании задолженности в арбитражный суд

Исковым заявлением о взимании кредитной задолженности именуется официальным обращением нескольких особ либо одной особы к служебному лицу, в гос. организацию, администрацию организации либо организацию местного самостоятельного правления по отношению к взиманию денег.

В основной части иска пишется, кем и когда были приобретены средства от вас, напишите их сумму, на каких обстоятельствах передавались. Также следует указать, как именно ответчик преступил обстоятельства соглашения. Ясно напишите, чего вы собирайтесь достичь от ответчика.

Как составить исковое заявление о взыскании задолженности в арбитражный суд

Сначала необходимо грамотно составить юридический документ в письменной форме, соблюдая этику делового письма. Не допускается употребление жаргонных выражений, ненормативной лексики, оскорблений, угроз, ошибок и опечаток. Иначе судья может отклонить заявление, оформленное ненадлежащим образом.

Согласно ст. 395 ГК РФ, гражданин должен уплатить проценты за обращение чужими деньгами по ставке рефинансирования ЦБ РФ. Таким образом, сумма основного долга составляет 150 тысяч рублей, ставка рефинансирования равна 7,5 %, а период просрочки составляет 13 дней, следовательно, сумма процентов равна 431 рубль 51 копейку.

Исковое заявление в арбитражный суд о взыскании задолженности: порядок составления, образец, важные нюансы

Главное, что следует учесть при составлении, ваши требования и мотивы должны быть изложены емко, со ссылками на статьи нормативных актов. Вы должны изложить чего вы хотите от ответчика, что он нарушил, обосновать ваши претензии и требования. Также указывается сумма в рублях, которую хотите получить, и ее расчет.

• в производстве уже имеется дело полностью аналогичное новому;
• порядок досудебного решения спора не был соблюден;
• если дело является делом о банкротстве;
• истец не подписался либо подпись ставило иное лицо;
• дело следует разрешать в иной судебной инстанции.

к содержанию ↑

Образец Искового заявления о взыскании задолженности по Договору возмездного оказания услуг, как написать пример

Что касается доводов ООО «Восток» касательно того, что в январе 2010 г. ответчик не осуществлял прием посетителей, а, следовательно, не пользовался контейнерной площадкой и, соответственно, услугами истца по уборке и вывозу ТБО, то они противоречат п. 2.1.6 договора № 33-СВ от 26.02.3009г. В соответствии с п.2.1.6 заказчик обязан информировать исполнителя в письменной форме об изменении характеристик объекта в течение 10 календарных дней с момента, когда произошли данные изменения, а в силу п. 7.3 договора все изменения и дополнения к договору считаются действительными только при условии их письменного оформления.

Согласно приложению №1 к договору №33-СВ от 26.02.2009 г. стоимость услуг в месяц составляет 2 498 руб. 51 коп. В соответствии с п.4.3 договора оплата производится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

Составление иска в арбитражный суд о взыскании задолженности

1. Суд принимает заявление и, если оно составлено верно, рассматривает его;
2. Суд начинает разбирательство, в ходе которого проходит проверка бумаг и определение виновного;
3. Истец пытается доказать, что имел факт нарушения договора, а так же указывает на наличие задолженностей. После этого он должен обосновать цену иска;
4. Ответчик же должен либо доказать, что проблемы с исполнением договора возникли не по его вине, либо указать, какие факторы помешали работе. Так же он может предоставить документы, уменьшающие цену иска;
5. Суд, на основании изложенных доказательств, определяет, действительно ли виновен ответчик, и если да, то на какую компенсацию может рассчитывать истец;
6. Суд присуждает виновной стороне оплатить требуемую сумму, и в случае отказа передает исполнителей лист в Федеральную Службу Судебных Приставов для проведения принудительного взыскания.

1. Наименование того арбитражного суда, в который иск будет подаваться. Достаточно будет указать только полный адрес;
2. Данные истца. Если подает заявление физическое лицо, то потребуется указать его ФИО, паспортные данные, место регистрации, контакты для связи. Если же иск подает юридическое лицо, то указываются его полное наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН И КПП.
3. Данные Ответчика. Форма их заполнения ничем не отличается от формы заполнения данных истца. Если же ответчик не желает вам предъявлять каких – либо данных, то запрос можно будет сделать прямо в суде или у юриста;
4. Цена иска. Это та цифра, которая будет рассматриваться во время судебного процесса. Без неё исковое заявление о взыскании задолженности не будет иметь никакого смысла;
5. Размер уплаченной государственной пошлины. Так как размер пошлины зависит от цены иска, то отмечать её так же следует отдельно. Это связано с тем, что в том случае, если ответчик проиграет дело, он оплатит не только задолженность, но и госпошлину.

Решение арбитражного суда по иску о взыскании суммы задолженности

Во исполнение своих обязанностей, предусмотренных договором N ___, истец за период с «___» ________ ___ г. по «___» ________ ___ г. поставил товар на сумму _________ руб., что подтверждается товарными накладными N ___ от «___» ________ ___ г. и N ___ от «___» ________ ___ г., факт получения товара на указанную выше сумму ответчиком не оспаривается.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными предъявляемыми требованиями.

Иск в арбитражный суд образец о взыскании задолженности

Заявление, по общему правилу, направляется в арбитражный суд, относящийся к месту жительства (либо расположения) ответчика. Однако здесь допустима и договорная подсудность, когда стороны соглашения сами устанавливают, где будут рассматриваться иски, связанные с нарушением этого договора.

Исковое заявление о взыскании дебиторской задолженности через суд подается при невыплате долга в сроки, определенные договором. На практике просроченная задолженность, как правило, возникает при реализации товаров либо услуг без предоплаты, в кредит. Но возможны и иные случаи образования дебиторской заложенности, когда контрагент (ответчик) не может выплатить истцу образовавшуюся задолженность либо намеренно уклоняется от исполнения договорных обязательств.

Арбитражный суд Кировской области

В пункте ___ Договора сказано, что продавец — Истец обязуется передать в собственность покупателю товар в ассортименте и в количестве, установленных Договором, а покупатель — Ответчик обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму в соответствии с Договором.

Пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса РФ предусмотрена ответственность за неисполнение денежного обязательства, в соответствии с которой за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте нахождения кредитора — юридического лица учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.