Претензия по договору подряда о взыскании задолженности по

Претензия по договору подряда о взыскании задолженности по

Истец направил ответчику претензию с требованием расторжения договора, выплаты неустойки в размере 3% за каждый день просрочки исполнения обязательства, возврата стоимости работ по договору в сумме 31500,00 рублей, возмещения убытков за материалы в размере 12 000,00 рублей, а также уплаты 30 000,00 рублей в счет компенсации морального вреда.

Ответчик должен был оплатить работы истца по договору в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания актов КС-2 и КС-3. Данные акты были подписаны 06.10.2009 г. С 11.10.2009 г. по 07.06.2010 г. (за 237 дней) истец вправе начислить проценты за пользование его денежными средствами.

Взыскание задолженности по договору подряда

18. В случаях, когда исполнение судебного акта возлагается на представителя власти, государственного служащего, муниципального служащего, а также служащего государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации, судебный пристав-исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного производства предупреждает указанных лиц об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации за неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению.

Ответ юриста на вопрос : взыскание задолженности по договору подряда
Ссылайтесь на фактическое исполнение обязательств, на фактические отношения договора подряда. Либо уточняйте требования в сторону неосновательного обогащения, раз договора не было. Наймите адвоката.
———————————————————————

Образец искового заявления о взыскании задолженности по договору строительного подряда

Кроме того, в соответствии с частью 1 ст. 395 ГК РФ, устанавливающей ответственность за неисполнение денежных обязательств (за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате), подлежат уплате и проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте нахождения кредитора учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскания долга в судебном порядке суд может удовлетворить требования кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Истец выполнил свои обязательства по названным договорам в полном объеме, о чем свидетельствуют акты приемки выполненных работ. Никаких претензий относительно качества работ ответчиком не высказано. Однако, до настоящего времени работы истца по вышеприведенным договорам ответчиком не оплачены.

Претензия о взыскании задолженности по договору подряда образец

На основании изложенного, учитывая нарушение подрядчиком конечного срока выполнения работ, количество дней просрочки (16 календарных дней), размер пеней (0,5%), стоимость невыполненных работ (2 406 150,00 рублей), пени, которые подрядчик обязан уплатить заказчику, по состоянию на 30 июня 2014 г. составляет и рассчитывается следующим образом:

Согласно статье 748 ГК РФ заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. В соответствии со статей 750 ГК РФ если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

Читать еще -->  Перечень документов для ввода в эксплуатацию сблокированного дома

Как составить образец претензии о взыскании задолженности по договору оказания услуг

  1. Потребовать у должника оплатить следующие суммы:
  • Проценты за пользование денежными средствами, начисленными в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
  • Если условия договора содержат этот пункт, предъявить требование об уплате суммы штрафа или неустойки. Одновременно не допускается требовать и уплаты неустойки, и процентов за пользованием денежными средствами, что подтверждается многочисленной судебной практикой.

Если требования, предъявленные в претензии, не будут урегулированы сторонами мирным путём, кредитор будет иметь право обратиться за разрешением спора в суд.
Как правило, в договоре должен быть прописан срок ответа на претензию, и устанавливается он в течение некоторого периода времени с момента получения претензии должником.
Вот здесь на помощь и придёт доказательство факта вручения претензии другой стороне:

Иск о взыскании задолженности по договору подряда

На основании п. 1.1. Договора, «Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в разделе 2 настоящего Договора и сдать ее результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить ее». Согласно п. 5.1. Договора «Стоимость работ по настоящему Договору составляет 40 рублей 00 копеек с НДС, за один метр монтажа кабеля в трубе с расключением распределительных коробок». В соответствии с п. 5.2. Договора «Оплата по настоящему договору производится на основании подписанных полномочными представителями Сторон Акта сдачи-приемки выполненных работ, а также на основании выставленных Подрядчиком счета и счет-фактуры». ООО «Электромонтажник» свои обязательства по договору выполнило полностью и в обусловленные Договором сроки, что подтверждается оформленным надлежащим образом Актом № 13 от 22 сентября 2008 г. на выполнение работ-услуг на сумму 112 320 (Сто двенадцать тысяч триста двадцать) рублей.

В связи с тем, что ответчиком была допущена просрочка оплаты за оказанные услуги, истец начислил проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ставки рефинансирования, установленной на момент просрочки исполнения обязательства. Принимая во внимание п. 3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 08.10.1998 г. № 13/4 «О практике применения положений Гражданского Кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами», при выборе соответствующей учетной ставки банковского процента, поскольку в договоре отсутствует соглашение о размере процентов, истец исходил из учетной ставки на день исполнения денежного обязательства, т.е. 22.09.2008 г. которая согласно Указанию ЦБ РФ от 11.07.2008 № 2037-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» с 14 июля 2008 г. установлена в размере 11% годовых. Процент за один день просрочки оплаты согласно ставке рефинансирования составляет: 0,0003%

Взыскание задолженности по договору подряда — пример иска

Согласно требованиям ч. 1 ст. 709 ГК РФ, в договоре должна быть прописана итоговая стоимость работ либо указана методика ее расчета. При большом объеме работ к договору может прилагаться смета с подробной росписью всех затрат на выполнение порученного задания. Ч. 5 ст. 709 ГК РФ предусматривает возможность превышения итоговой стоимости работы, при этом указывая на обязанность подрядчика своевременно уведомить заказчика об увеличении стоимости заказа, а заказчика — одобрить рост расходов либо отказаться от договора, возместив при этом подрядчику расходы на уже выполненную часть работы.

Читать еще -->  Образец уведомление при сокращении штата

В п. 2 ст. 131 ГПК РФ указывается необходимость соблюдения сторонами досудебного порядка разрешения возникшего спора перед обращением непосредственно в суд в том случае, если таковое требование есть в законе или в договоре. В связи с этим следует помнить, что положениями гл. 37 ГК РФ, регулирующей вопросы заключения и исполнения договора подряда, обязательность досудебного урегулирования спора не предусмотрена.

Образец Искового заявления о взыскании задолженности по договору подряда и процентов а пользование чужими денежными средствами, как написать пример

Пунктом 2.3 Договора предусмотрено, что оплата выполненных работ Ответчиком производится по факту, в течение 35 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на основании счета-фактуры Истца.

Применительно к договору строительного подряда к числу обязательств, возлагаемых на заказчика, положения пункта 1 статьи 740 ГК РФ относят обязанность оплаты заказчиком выполненных подрядчиком работ. Указанной обязанности корреспондирует безусловная обязанность подрядчика по подтверждению факта выполнения предъявленных к оплате работ.

Иск о взыскании задолженности по договору подряда

Описание того, каким образом фактически сложились обстоятельства, а также обоснование наличия долга у одного из контрагентов перед взыскателем со ссылками на действующие правовые акты. В самом конце должна быть сформулирована просьба к суду. Также следует обратить внимание на соблюдение при составлении иска требований АПК РФ.

Для того чтобы суд приступил к работе, исследовал все имеющиеся данные и принял решение потребуется инициатива заинтересованной стороны выраженное в иске о взыскании задолженности по договору подряда. Он должен соответствовать всем требованиям изложенным в ГПК РФ, как по форме, так и по содержанию данного документа.

О компании

В соответствии с ст. 31 жк рф, ваш муж член семьи собственника, то бишь его матери. Следовательно имеет право пользоваться жилым помещением наравне с остальными. Если бабушка полагает, что её интересы как собственника нарушены, то она вправе обратиться в суд.

Относительно движимого имущества, находящегося в квартире, где Вы проживаете и зарегистрированы Вам уже подробно ответили.. .
Что же касается ареста самой квартиры, которая Вам не принадлежит, то волноваться не о чем, т. к. Постановление ФССП о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества (направляется приставом в Росреестр) , ДОЛЖНО содержать указание на конкретное НЕДВИЖИМОЕ имущество, принадлежащее должнику на праве собственности, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ Росреестром в ЕГРП, при чем на основании информации, полученной приставом именно из Росреестра.
Раз эта квартира Вам не принадлежит, то оснований выносить такое Постановление у ФССП просто не будет, а есл даже вынесут (сдуру, с бодуна или по расхлябоности пристава) , то Росреестр его просто-напросто НЕ сможет исполнить — из-за ОТСУТСТВИЯ в ЕГРП записей о гос. регистрации именно Ваших прав на эту квартиру.

Ссылка на основную публикацию