Исковое заявление о взыскании аванса по договору подряда

РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от по делу N А11-1304

Согласно пункту 3 статьи 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации правила Кодекса о возврате неосновательного обогащения подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

При этом арбитражный суд считает возможным использовать предоставленное ему статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации право и снизить размер подлежащих взысканию пеней до суммы 7 000 руб., учитывая их несоразмерность последствиям нарушения обязательства, чрезмерно высокий процент неустойки — 1% за каждый день просрочки, что равно 360% годовых.

Исковое заявление о взыскании аванса по договору подряда

В соответствие с п. 4.3.1. Договора Заказчик на основании счета № 00009 от 18.092010 г., выставленного Исполнителем, перечислил на расчетный счет последнего аванс в размере 40% от цены Договора, что составило 7 457 549, 60 руб. (платежное поручение № 21 от 23.09.2010 г.).

31 августа 2010 года между ООО «Ц…» (Заказчик) и ООО «С…» (Исполнитель) был заключен Договор подряда № 10-08, согласно которому Исполнитель обязан был в течение 2-х календарных месяцев выполнить монтажные работы на объекте: «Завод по …», расположенном по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область. Согласно условиям Договора цена договора составила 18 643 874 руб.

Образец, пример Искового заявления о взыскании долга по договору подряда, как написать

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 г. «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ», оговариваются некоторые правила о подаче иска и документов, прилагаемых к нему, в электронной форме.

В период с 11.09.2008 г. по 20.10.2008 г. истец перечислил ответчику денежную сумму в размере 1 505 112 руб., что подтверждается платежными поручениями № 564 от 11.09.2008 г. на сумму 382 116 руб., № 604 от 06.10.2008 г. на сумму 800 000 руб., № 641 от 20.10.2008 г. на сумму 322 996 руб.

Отказ во взыскании аванса по договору строительного подряда

Арбитражный суд, заслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела и представленные доказательства, пришел к выводу, что заявленные требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям. Судом установлено, что между сторонами заключены договоры подряда №1/01/2011 от 11.01.2011г. и №12/01/2011 от 12.01.2011г.

Согласно ч. 1 ст. 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном АПК РФ, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Пример заявления об отказе от договора подряда, возврате аванса и выплате пени

**.05.2015 г. сторонами был подписан корректирующий график производства работ, в соответствии с которым все работы внутри объекта должны были быть завершены в срок до **.06.2015 г. Таким образом, Подрядчику были установлены новые сроки работ, отраженные в договоре.

Поскольку Подрядчик не преступил к выполнению работ в сроки, указанные в корректирующем графике производства работ от **.05.2015 г. (то есть **.05.2015 г.), то в силу п.5 ст. 28 ФЗ о защите прав потребителей Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 3% от стоимости подлежащих выполнению работ за каждый день просрочки начала выполнения работ вплоть до заявления Заказчиком об отказе от исполнения договора.

Образец искового заявления о взыскании убытков при выполнении подрядных работ

Правоохранительными органами, по моему заявлению в отношении. а Дмитрия Николаевича было возбуждено уголовное дело, и 22.09.2006 года ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, согласно которому. Д. Н. путем обмана и злоупотребления доверием похитил принадлежащие мне денежные средства в сумме 6 921 рубль 99 копеек, причинив мне материальный ущерб.

Однако, экспертами была определена лишь сметная стоимость устройства перекрытия, без учета тех, денежных средств, которые мне надо будет затратить на демонтаж того «перекрытия», которое было сделано. ым Д. Н. (подтверждающие документы, с уточнением исковых требований будут представлены в судебное заседание).

Взыскание задолженности по договору подряда — пример иска

В п. 2 ст. 131 ГПК РФ указывается необходимость соблюдения сторонами досудебного порядка разрешения возникшего спора перед обращением непосредственно в суд в том случае, если таковое требование есть в законе или в договоре. В связи с этим следует помнить, что положениями гл. 37 ГК РФ, регулирующей вопросы заключения и исполнения договора подряда, обязательность досудебного урегулирования спора не предусмотрена.

Поэтому досудебный порядок взыскания задолженности должен применяться лишь в случае его указания в договоре между сторонами. Если и такого указания нет, то стороны вправе сразу обращаться в суд, без направления друг другу взаимных писем-претензий. В случае подсудности спора арбитражному суду действует аналогичное правило, согласно п. 5 ст. 4 АПК РФ.

Закон РАА

Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Исковое заявление заказчика в арбитражный суд о взыскании убытков и предварительной оплаты (аванса) по договору подряда в связи с неисполнением договора

Согласно п. п. 1, 3 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Согласно п. 3 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Исковое заявление о взыскании денежных средств

При обращении в суд с иском о взыскании денежных средств в первую очередь необходимо определиться, почему возникли денежные обязательства, какие правоотношения являются спорными. Это поможет выбрать верный способ защиты нарушенного права и найти нужный образец заявления.

Однако не для всех спорных отношений можно подобрать необходимый образец заявления, в этом случае можно составить заявление в суд по этому образцу. Суд самостоятельно определит правоотношения, которые возникли между сторонами, и применит закон, которым регулируется денежный спор. От истца потребуется только выполнить ряд обязательных требований. При подготовке искового заявления о взыскании денежных средств необходимо максимально подробно описать спорную ситуацию. Укажите, с чего начались правоотношения с ответчиком, какие договоренности возникли вначале, как развивалась ситуация, какие обязательства и в какой срок должны были исполнить стороны. Сообщите, как изменялись обязательства, кто и почему их нарушил, были ли попытки решить спор во внесудебном порядке, почему без суда денежные средства получить невозможно.